{ "Data": "1000-01-01", "Sygnatura dokumentu (nr)": "BRAK DANYCH", "Preamble": "", "Postamble": "", "Pytania": [ { "Pytanie nr": 1, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 1:\nUmowa §1 ust. 8 i Umowa §2 pkt 6 i Umowa §13 ust. 5\n[...] przy czym nie wpływa to na terminy realizacji Umowy. [...] w przypadku ujawnienia się błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie wynikającego z tego tytułu koszty,; zapoznał się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na Dokumentacją Projektową oraz nie zgłasza do nich zastrzeżeń, w szczególności potwierdza prawidłowość i kompletność projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, a tym samym uznaje, że Dokumentacja Projektowa jest pełna, wolna od błędów i braków, w tym projektowych oraz wystarczająca do całkowitego zrealizowania Umowy, bez konieczności ponoszenia przez Inwestora jakichkolwiek dodatkowych kosztów – zwraca się uwagę na przeniesienie odpowiedzialności za projekt budowlany na Wykonawcę w okresie realizacji, tym bardziej niebezpieczne, iż Wykonawca nie sporządza projektu budowlanego;\nWobec faktu, iż Wykonawca nie sporządza projektu budowlanego, a za jego prawidłowe wykonanie odpowiedzialny jest Projektant wybrany przez Zamawiającego, zasadne jest ponoszenie przez Zamawiającego odpowiedzialności i kosztów usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w dokumentacji projektowej, tym bardziej, iż to Zamawiającemu przysługuje roszczenie do Projektanta z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora wad projektu zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98, natomiast musi jedynie umieć czytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.\nWNOSIMY O ZMIANĘ ZAPISOW", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Odpowiedzialność za dokumentację projektową", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §1 ust. 8", "Umowa §2 pkt 6", "Umowa §13 ust. 5", "wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98" ] }, { "Pytanie nr": 2, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 2:\nUmowa §3 ust. 3\nprzesunięcie terminu realizacji nie z przyczyn Wykonawcy\nWnosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie pokrycia udokumentowanych kosztów przesunięcia terminu realizacji nie z przyczyn Wykonawcy.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Koszty przedłużenia terminu", "Termin realizacji", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - terminy", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §3 ust. 3" ] }, { "Pytanie nr": 3, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 3:\nUmowa §8 ust. 7 i 9 i 21 i 23 i Umowa §14 ust. 8\nW przypadku zgłoszenia przez komisję zastrzeżeń, w szczególności wskutek ujawnienia wad w toku odbioru, sporządza się protokół rozbieżności, w którym wskazuje się ujawnione wady lub inne zastrzeżenia do wykonanych prac oraz termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu rozbieżności. Po upływie wyznaczonego terminu Strony przystępują do odbioru w tym samym trybie. W przypadku dalszych zastrzeżeń Inwestora powyższa procedura powtarzana jest do czasu podpisania bez zastrzeżeń danego protokołu odbioru albo protokołu usunięcia wad [...].; W terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia czynności, komisja potwierdza pozytywny wynik odbioru podpisując, bez zastrzeżeń, protokół procentowego zaawansowania robót albo zgłasza w tym terminie zastrzeżenia.; W terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia czynności, komisja potwierdza pozytywny wynik odbioru podpisując, protokół odbioru częściowego bez zastrzeżeń albo zgłasza w tym terminie ewentualne zastrzeżenia.; Płatność faktury końcowej następuje pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę i podpisania przez Inwestora, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu usunięcia wad nieistotnych wskazanych w protokole odbioru końcowego. – proszę o doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego (z 12 marca 2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21) wskazującym, że Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie, jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97, OSNC 1998/10/167, z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06, niepublikowany, z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31 oraz z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz.120), poprzez zastąpienie wyrażenia: „bez zastrzeżeń”, wyrażeniem: „bez istotnych zastrzeżeń”, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Odbiór robót", "Wady istotne i nieistotne", "Protokół odbioru" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §8 ust. 7", "Umowa §8 ust. 9", "Umowa §8 ust. 21", "Umowa §8 ust. 23", "Umowa §14 ust. 8", "wyrokiem Sądu Najwyższego (z 12 marca 2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21)", "wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97, OSNC 1998/10/167", "wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06", "wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31", "wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz.120" ] }, { "Pytanie nr": 4, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 4:\nUmowa §8 ust. 11 pkt 1 Umowa §8 ust. 12 i Umowa §10 ust. 9 pkt 1 i Umowa §10 ust. 10\njeśli wady nie uniemożliwiają użytkowania wybudowanego w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - żądać obniżenia Wynagrodzenia, w zakresie robót dotkniętych wadami, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu oraz wartości robót dotkniętych wadami - zapis wskazuje jednostronne arbitralne obniżenie wynagrodzenia przez Zamawiającego;\nWnosimy o obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Obniżenie wynagrodzenia", "Wady", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §8 ust. 11 pkt 1", "Umowa §8 ust. 12", "Umowa §10 ust. 9 pkt 1", "Umowa §10 ust. 10" ] }, { "Pytanie nr": 5, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 5:\nUmowa §11 ust. 6\nWykonawca zobowiązany jest złożyć każdorazowe zabezpieczenia w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji bankowej o treści zaakceptowanej na piśmie przez Inwestora, płatnej na jego pierwsze żądanie bez konieczności jego uzasadniania, wystawioną przez bank z siedzibą w Polsce, wybrany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora.\n\nWnosimy o wprowadzenie następujących zmian:\n(1) zgoda Zamawiającego na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową;\n(2) zastrzeżenie, że treść wzoru gwarancji może zostać zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiającej gwarancję;\n(3) zapisy w gwarancji: (a) wraz z wnioskiem o ciągnienie złożenie oświadczenia Beneficjenta, iż Wykonawca nie wykonał następujących zobowiązań wynikających z Umowy – wraz z ich specyfikacją i kwotą,\n(b) wypłata z gwarancji na warunkach określonych w gwarancji,\n(4) przedłożenie w jednym dokumencie zabezpieczenia GNWU na poziomie nie wyższym niż 10% na okres realizacji z redukcją GNWU z 10% w okresie realizacji odpowiednio do 5% na Okres Gwarancji.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający uwzględnia zaproponowaną zmianę w ten sposób, że w § 11 dodaje się ust. 23 w brzmieniu: \"23. Wykonawca ma prawo dostarczyć Inwestorowi Gwarancję odpowiedzialności za wady łącznie z Gwarancją dobrego wykonania, w formie jednego dokumentu, który powinien spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym paragrafie dla Gwarancji odpowiedzialności za wady oraz Gwarancji dobrego wykonania.\"", "Kategorie tematyczne": [ "Gwarancja bankowa", "Gwarancja ubezpieczeniowa", "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy", "Gwarancja usunięcia wad i usterek" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Zmiana treści dokumentu", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §11 ust. 6", "§ 11 ust. 23" ] }, { "Pytanie nr": 6, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 6:\nUmowa §11 ust. 17\nJeżeli na 30 dni przed upływem okresu gwarancji określonego w §10 Wykonawca nie usunął wszystkich zgłoszonych wad (z wyjątkiem wad trwałych, niemożliwych do usunięcia, jest on zobowiązany do przedłużenia Gwarancji odpowiedzialności za wady na okres kolejnych 3 miesięcy. Do momentu usunięcia wszystkich zgłoszonych wad nadających się do usunięcia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Inwestorowi Gwarancji odpowiedzialności za wady przedłużonej na kolejne 3- miesięczne okresy, każdorazowo nie później niż na 10 dni przed upływem dotychczasowego terminu ważności.\n\nWnosimy o możliwość wystawienia Gwarancji z okresem ważności do przewidywanego terminu usunięcia wad wraz ze zobowiązaniem do przedłożenia kolejnej Gwarancji w przypadku zaistnienia takiej konieczności.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Gwarancja usunięcia wad i usterek", "Przedłużenie gwarancji", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §11 ust. 17", "§10" ] }, { "Pytanie nr": 7, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 7:\nUmowa §14 ust.8\nPłatność faktury końcowej następuje pod warunkiem [...] dostarczenia Inwestorowi wraz z fakturą pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę względem nich wszelkich zobowiązań finansowych,\n\nWnosimy o wprowadzenie\n(1) zapisu, iż zapłata podwykonawcom wynagrodzenia w całości ma dotyczyć płatności wymagalnych,\n(2) zgodę Zamawiającego na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Płatności dla podwykonawców", "Faktura końcowa", "Warunki płatności" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §14 ust.8" ] }, { "Pytanie nr": 8, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 8:\nUmowa §14 ust. 26 i Umowa §15 ust. 12\nInwestor ma prawo kompensaty z zarówno wymagalnymi jak i niewymagalnymi należnościami względem Wykonawcy;\n\nWnosimy o zmianę zapisu i dokonywanie potrąceń w trybie przewidzianym w art. 498 i następnych kodeksu cywilnego: potrącenie wierzytelności wymagalnych, które mogą być dochodzone przed sądem i do wysokości wierzytelności niższej;", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Potrącenie wierzytelności", "Kompensata", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §14 ust. 26", "Umowa §15 ust. 12", "art. 498 i następnych kodeksu cywilnego" ] }, { "Pytanie nr": 9, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 9:\nUmowa §15 ust. 8 pkt 2\nWykonawca nie wykonał w terminie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, któregokolwiek z zadań ujętych w pkt. 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 2.9; 2.11; 2.14; 2.19; 2.22; 2.25 Harmonogramu – w wysokości 0,5% kosztu netto wskazanego w Harmonogramie dla danego zadania – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki\n\nUjęty w powyższym zapisie poziom kar jest niewspółmiernie wysoku. Wnosimy o jego zmianę do poziomu nie wyższego niż 0,05%.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Kary umowne", "Harmonogram robót", "Wysokość kar umownych" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §15 ust. 8 pkt 2", "pkt. 2.1 Harmonogramu", "pkt. 2.3 Harmonogramu", "pkt. 2.4 Harmonogramu", "pkt. 2.5 Harmonogramu", "pkt. 2.9 Harmonogramu", "pkt. 2.11 Harmonogramu", "pkt. 2.14 Harmonogramu", "pkt. 2.19 Harmonogramu", "pkt. 2.22 Harmonogramu", "pkt. 2.25 Harmonogramu" ] }, { "Pytanie nr": 10, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 10:\nUmowa §15 ust. 8 pkt 2 i Umowa §15 ust. 8 pkt 3\nWykonawca naruszył termin zakończenia robót [ ... ] w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przez pierwsze 30 dni i w wysokości 0,35% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przekraczającej 30 dni\n\nnie wyższy odpowiednio niż 0,05% do 30 dni i 0,1% powyżej 30 dni; ponadto ryzyko kumulacji z karą wymienioną w Umowa §15 ust. 8 pkt 2 do nieakceptowalnego poziomu.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający określi ostateczne stanowisko w zakresie wysokości kar umownych we wzorze umowy, który zostanie udostępniony wszystkim oferentom.", "Kategorie tematyczne": [ "Kary umowne", "Termin zakończenia robót", "Kumulacja kar umownych" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §15 ust. 8 pkt 2", "Umowa §15 ust. 8 pkt 3" ] }, { "Pytanie nr": 11, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 11:\nUmowa §15 ust. 8 pkt 14\nInwestor odstąpił od Umowy w całości albo części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% Wynagrodzenia\n\nWnosimy o ustalenie poziomu kary nie wyższy niż 10%. - ze względu na wartość kontraktu", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Kary umowne", "Odstąpienie od umowy", "Wysokość kar umownych" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §15 ust. 8 pkt 14" ] }, { "Pytanie nr": 12, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 12:\nUmowa §15 ust. 8\nWnosimy o ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki nie wyższy niż 10% Wynagrodzenia", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający uwzględnia zaproponowaną zmianę w ten sposób, że w § 15 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: \"13. Całkowita wartość kar umownych, o których mowa w ust. 8, nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia.\"", "Kategorie tematyczne": [ "Kary umowne", "Limit kar umownych" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Zmiana treści dokumentu", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §15 ust. 8", "§ 15 ust. 13" ] }, { "Pytanie nr": 13, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 13:\nUmowa §16 ust. 2 pkt 2 i 3 i Umowa §17\nInwestor ma prawo odstąpienia od Umowy [ ... ] gdy: Przedsięwzięcie Inwestycyjne, na skutek decyzji administracyjnej lub innego postępowania lub z innych przyczyn, zostało wstrzymane; w tym przypadku Inwestor może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia ... r .; zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Inwestora, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w tym przypadku Inwestor może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia ... r. ;\nUprzejmie prosimy o doprecyzowanie: w przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami - zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu odstąpienia od Umowy.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający informuje, że w przypadku odstąpienia od umowy zastosowanie znajduje § 17 Wzoru Umowy.", "Kategorie tematyczne": [ "Odstąpienie od umowy", "Rozliczenie po odstąpieniu", "Koszty rozwiązania umów z podwykonawcami" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "Umowa §16 ust. 2 pkt 2", "Umowa §16 ust. 2 pkt 3", "Umowa §17", "§ 17 Wzoru Umowy" ] }, { "Pytanie nr": 14, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 14:\nwnosi się o zmianę par 1 ust.8 poprzez wykreślenie \"po rygorem nieważności\" oraz wydłużenie terminu na wskaznia błeów - 24 godziny nie jest terminem racjonalnym; proponujemy zastępić - poprzez \"niezwłocznie\"", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający uwzględnia proponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Zgłaszanie błędów", "Terminy umowne", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Zgoda", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 1 ust.8" ] }, { "Pytanie nr": 15, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 15:\nWnosimy o wykreslenie par 13 ust.5 wzoru umowy oraz ust.6", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Modyfikacja SWZ", "Odpowiedzialność za dokumentację projektową", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 13 ust.5 wzoru umowy", "par 13 ust.6 wzoru umowy" ] }, { "Pytanie nr": 16, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 16:\nWnosimy o zmianę w par 14 ust.7 poprzez wprowadzenie postanowienia:\nPodstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wniosek bezprzedmiotowy ponieważ wzór umowy nie przewiduje odbioru \"bezusterkowego\".", "Kategorie tematyczne": [ "Faktura końcowa", "Odbiór końcowy", "Wady istotne" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 14 ust.7" ] }, { "Pytanie nr": 17, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 17:\nWnosimy o wykreślenie par 13 ust.15", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nPytanie bezprzedmiotowe - brak ust. 15 w § 13.", "Kategorie tematyczne": [ "Modyfikacja SWZ", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 13 ust.15", "§ 13" ] }, { "Pytanie nr": 18, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 18:\nWnosimy o zmianę w par 15 ust. 8 pkt. 2 poprzez dodanie, że kara nie będzie naliczona, a naliczona zostanie anulowane jeśli przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Kary umowne", "Anulowanie kar", "Harmonogram robót" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 15 ust. 8 pkt. 2" ] }, { "Pytanie nr": 19, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 19:\nWnosimy o obniżenia kary z par 15 ust.8 pkt 1 z kwoty 50.000 zł za dzień na 2000 zł za dzień.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający określi ostateczne stanowisko w zakresie wysokości kar umownych we Wzorze Umowy, który zostanie udostępniony wszystkim oferentom.", "Kategorie tematyczne": [ "Kary umowne", "Wysokość kar umownych" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 15 ust.8 pkt 1", "Wzorze Umowy" ] }, { "Pytanie nr": 20, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 20:\nWnosimy o zmiane par 15 ust.5 poprzez dodanie na końcu: o ile roszczenia mają związek z prowadzeniem przez Wykonawce Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nZamawiający uwzględnia proponowaną zmianę w ten sposób, że ust. 5 w § 15 otrzymuje brzmienie: \"5.Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wysuwane w stosunku do Inwestora, związane z realizacją przez Wykonawcę Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, roszczenia właścicieli budynków, obiektów budowlanych oraz roślin, w tym w szczególności drzew, zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy.\"", "Kategorie tematyczne": [ "Odpowiedzialność wobec osób trzecich", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Zmiana treści dokumentu", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 15 ust.5", "§ 15 ust. 5" ] }, { "Pytanie nr": 21, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 21:\nWnosimy o jednoznaczne postanowienie w umowie wskazujące, iż wady nieistotne nie stanowią podstawy do odmowy odbioru końcowego.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania Data udzielenia odpowiedzi\nWniosek bezprzedmiotowy z uwagi na treść § 8 ust. 29.", "Kategorie tematyczne": [ "Odbiór końcowy", "Wady nieistotne" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "§ 8 ust. 29" ] }, { "Pytanie nr": 22, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 22:\nWnosimy o zmianę par 10 ust. 6 poprzez wykreślenie wszelkich i wprowadzenie podstanowienia, że wykonawca nie ponosi za wady wynikające z\nniewłaściwego korzystania lub braku konserwacji.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nWniosek bezprzedmiotowy z uwagi na brak przedstawionej treści w § 10 ust. 6.", "Kategorie tematyczne": [ "Odpowiedzialność za wady", "Gwarancja", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 10 ust. 6", "§ 10 ust. 6" ] }, { "Pytanie nr": 23, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 23:\nWnosimy o zmianę par 10 ust. 6 poprzez wykreślenie treści: nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty pisemenego zgłoszenia wady.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nWniosek bezprzedmiotowy z uwagi na brak przedstawionej treści w § 10 ust. 6.", "Kategorie tematyczne": [ "Zgłaszanie wad", "Termin zgłoszenia wady", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 10 ust. 6", "§ 10 ust. 6" ] }, { "Pytanie nr": 24, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 24:\nWnosimy o zmianę par 10 ust. 8 poprzez wykreślenie - natychmiastowego i zastąpić pojęciem \"niezwłocznego usunięcia wad\"", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nWniosek bezprzedmiotowy z uwagi na brak przedstawionej treści w § 10 ust. 8.", "Kategorie tematyczne": [ "Usuwanie wad", "Termin usunięcia wad", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 10 ust. 8", "§ 10 ust. 8" ] }, { "Pytanie nr": 25, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 25:\nWnosimy o zmianę par 10 ust. 10 pkt.1 a poprzez wykreślenie - prawa odstąpienia od Umowy w całości i ograniczyć to prawo do odstąpienia od umowy w części to jest w zakresie w jakim występuje wada.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nWniosek bezprzedmiotowy z uwagi na brak przedstawionej treści w § 10 ust. 10.", "Kategorie tematyczne": [ "Odstąpienie od umowy", "Wady", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 10 ust. 10 pkt.1 a", "§ 10 ust. 10" ] }, { "Pytanie nr": 26, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 26:\nWnosimy o zmianę par 10 ust. 10 pkt.1 a poprzez wykreślenie - prawa odstąpienia od Umowy w całości i ograniczyć to prawo do odstąpienia od umowy w części to jest w zakresie w jakim występuje wada.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź do pytania\nData udzielenia odpowiedzi\nPowtórzenie treści wniosku z pytania 25.", "Kategorie tematyczne": [ "Odstąpienie od umowy", "Wady", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Informacja", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 10 ust. 10 pkt.1 a" ] }, { "Pytanie nr": 27, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 27:\nWnosimy o zmianę par 10 ust.11 poprzez wykreślenie pierwszego zdania.", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź na pytania\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Modyfikacja SWZ", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 10 ust.11" ] }, { "Pytanie nr": 28, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 28:\nWnosi się aby w par 16 zmienić w ust. I pkt. 5, 6, 7, 8, 9 ,10 poprzez doddanie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Inwestora o podjęcie działań naprawczych z zachowaniem dodatkowych 14 dni", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź na pytania\nZamawiający uwzględnia proponowaną zmianę w ten sposób, że w § 16 ust. 1 w punktach od 5 do 10 dodaje się na końcu frazę: \"oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Inwestora dodatkowego 14-dniowego terminu do wykonania działań naprawczych\"", "Kategorie tematyczne": [ "Odstąpienie od umowy", "Procedura naprawcza", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Zmiana treści dokumentu", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 16 ust. I pkt. 5", "par 16 ust. I pkt. 6", "par 16 ust. I pkt. 7", "par 16 ust. I pkt. 8", "par 16 ust. I pkt. 9", "par 16 ust. I pkt. 10", "§ 16 ust. 1 w punktach od 5 do 10" ] }, { "Pytanie nr": 29, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 29:\nWnosi się o zmianę w par 17 ust.4 poprzez wykreślenie wyrażenia: na podstawie kosztorysu Wykonawcy", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź na pytania\nZamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Rozliczenie po odstąpieniu", "Kosztorys", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - finansowanie" ], "Typ odpowiedzi": "Odmowa", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 17 ust.4" ] }, { "Pytanie nr": 30, "Treść pytania do przetargu": "Treść pytania 30:\nW par 19 w ust. 9 należy doddać po wyrażeniu w terminie 2 dni , słowo \"roboczych\"", "Odpowiedź Zamawiającego": "Odpowiedź na pytania\nZamawiający uwzględnia zaproponowaną zmianę.", "Kategorie tematyczne": [ "Terminy umowne", "Dni robocze", "Warunki umowy" ], "Kategorie główne": [ "Formalne - umowa", "Formalne - terminy" ], "Typ odpowiedzi": "Zgoda", "Odniesienia do dokumentów": [ "par 19 ust. 9" ] } ] }